钢结构包清工价格钢结构包清工合同范本
钢结构包清工价格钢结构包清工合同范本
钢结构包清工合同范文1
建设单位(以下称甲方)：
施工单位(以下称乙方)：
按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的
原则，结合本工程具体情况，甲、乙双方协商签定本施工合同并一致确认
以下条款内容：
第1条工程概况
1.1工程名称：
1.2工程地点：
1.3工程面积：约平方米，按实际面积为准。
1.4工程内容：钢结构及维护部分的安装
1.5承包范围：所有钢结构主体、维护工程的安装，乙方负责甲方提
供材料以为的各种耗材。(甲方提供地锚螺栓、加固钢筋、钢架、行车梁、抗风柱、柱间支撑、水平支撑、系杆、檩条、隅撑、拉条、套管、屋面板、屋面采光板、墙面板、墙面采光板、自动通风器、脊瓦、带窗包边、包边
包角、避雷材料、高强螺丝、普通螺栓)
开工日期：年月号
竣工日期：年月号
总日历日期：实际施工个日历天
质量要求：安装质量到达《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001要求。
合同价款：价款的计算按/平方米，约平方米，结算按实际面积为准。乙方以轻工方式对本工程钢结构进行安装，不得转包。
第2条甲方工作甲方应在开工前清理好现场，做到三通一平(水电路通、施工场地平整完毕)以保证乙方顺利开工。甲方应在开工前将水电头
子接到施工现场双方商定的位臵。甲方负责协调乙方与业主及监理的关系。甲方负责提供乙方人员的生活、生产用地。甲方负责按合同支付工程款。
第3条乙方工作乙方应做好对工地内的材料、设备、设施等的防火、
防盗工作，并明确地下管线的保护工作。乙方在工程交付甲方之前，对房屋、各种构筑物，各类设施均应做好成品保护工作，如有损坏，应予修复
后方可交付甲方。乙方应文明施工，按施工组织设计安排现场的机械、材料、设施，使施工现场达到文明施工的要求。对施工垃圾的处理应符合市
容管理的要求，工程交工前应清理好建筑物和施工现场。
第4条检查和返工在工程竣工前5天，乙方应通知甲方对乙方施工的
项目进行检查，如发生有遗漏项目施工质量等问题，甲方应立即通知乙方
进行返工。乙方在接到甲方的整改或返工通知后，应及时予以实施，待全
部完成后，方可作为正式竣工。质保由双方协商。
第5条工程质量等级本工程施工质量的评定以质量监督站为准。
第6条工程预付款、工程款支付及结算本工程工程款支付及结算方法
根据工程进度，分段付款。工程款支付，工程款分四阶段支付
(1)乙方进入工地支付生活费。
(2)工程量完成至钢结构进场安装后5天内支付总价的20%
(3)工程量完成至钢结构主体后5天内支付到总价的50%;
(4)工程量完成至钢结构维护结束后5天内支付到总价的70%;
(5)竣工验收后10天内支付余款全部结算。
第7条争议双方应严格执行合同条款，并本着友好合作的精神，处理合同期间的各类问题，尽量避免争议或纠纷。如果发生争议，按下列原则处理：
1、双方发生争议，首先由双方的上级主管部门调解。在一方提出调解要求后的10天内，双方应保证合同的继续执行。
2、双方接受调解结果，应在调解作出后2天内执行。对调解的结果不能接受，或由于一方不执行调解结果使调解结果无法执行，任何一方可在调解作出7天后提请本工程所在地工商行政管理机关进行仲裁。如任何一方不接受仲裁，可要求法院判决。
第8条违约如有违约，应按合同法的原则，由违约一方承担违约责任并向对方支付总工程款的5%作为违约金。
第9条安全施工和文明施工
乙方应严格执行上级有关部门的安全生产规定，因施工造成工伤事故由乙方负责。乙方应根据本工程的员工作好安全、文明施工教育。乙方应严格执行上级有关部门的文明施工规定，否则发生的一切费用及造成的损失由乙方负责。
第10条不可抗力
因不可抗力，工程造成工期延误和工程破坏，双方另行协商处理。
第11条合同的生效和终止
本合同自双方盖章之日起生效，至保修期满后终止。
第12条合同份数
本合同正本一式二份，双方各执一份。
本合同副本一式四份，双方各执二份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
钢结构包清工合同范文2
发包方(甲方)：
承包方(乙方)：
根据中华人民共和国《合同法》、《建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《民法通则》等相关法律、法规，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。
第一条工程概况
一、工程名称：泰兴市恒源华康医药塑料有限公司河失厂区
二、工程地点：江苏省泰兴市河失镇
三、工程内容：泰兴市恒源华康医药塑料有限公司钢结构厂房制作安装
四、承包方式：清工，包安全
第二条工程承包范围
一、承包范围：主钢结构系统、墙面系统、屋面系统、门窗工程、油漆、设计费、审图费等所需的技术人员和施工劳动力
钢结构房多少钱一平米二、本工程钢结构建筑面积：1044平方米(58米长，18米宽)
第三条清包工费
本工程定价方式为元/平方米;
固定总价约为人民币：元，(大写)本合同双方当事人特别明确：制作安装费、设计费、搬运费、管理现场经费以及其他工程劳力所产生费用，且不因情况的变化而改变。承包方需开票。
第四条工程价款的支付与结算
一、工程款支付：
1、，支付
2、，支付
3、，支付
4、余下合同总价的%作为质保金，质保期为一年，质保期满后一星期内甲方无息支付。
二、结算
2、遇本合同无约定的，适用国家有关规定并双方协商。
4、承包方必须开立正规发票据以结算。
第五条设计及其变更

版权声明：本站内容均来自互联网，仅供演示用，请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198，我们将在24小时内删除。