单项选择题 共50题，每题1分。每题的备选项中只有一个最符合题意。 | |
| A．代理人的代理行为所产生的法律后果直接归属于代理人 | B．无权代理在特定情况下可以转化成有权代理 | C．被拒绝的无权代理由行为人承担法律后果 | D．无权代理行为人在“被代理人”未追认前有撤消权 | |
| 您的答案是： 正确答案：A | | |
| A．施工合同 | B．保管合同 | C．货物运输合同 | D．劳务合同 | |
| 您的答案是： 正确答案：A | | |
| A．房地产公司 | B．国家机关 | C．商业银行 | D．保险公司 | |
| 您的答案是： 正确答案：B | | |
6． 合同订立后，当事人一方法定代表人变动，原法定代表人所签的合同应视为 ( )。 | 分值 | |
| | 您的答案是： 正确答案：A | | |
7． 合同当事人一方在合同规定时间内没有提交合同标的，也未给对方造成损失，此时该方( )。 | 分值 | |
| A．不应支付任何费用 | B．应支付赔偿金 | C．应支付违约金 | D．应支付违约金和赔偿金 | |
| 您的答案是： 正确答案：C | | |
8． 关于解决合同纠纷的叙述中，( )是正确的。 | 分值 | |
| A．对仲裁不服可以再向人民法?院诉讼 | B．当事人可以单方面要求仲裁 | C．对法院一审判决不服可向仲裁机构申请仲裁 | D．法院调解达成的协议具有强制执行的法律效力 | |
| 您的答案是： 正确答案：D | | |
9． 合同履行中，实际履行的原则强调的是( )。 | 分值 | |
| | 您的答案是： 正确答案：B | | |
10． 在国际招标方式中，投标单位可以在投标截止日期后对投标书再作实质性修改的方式是( )。 | 分值 | |
| A．公开招标 | B．邀请招标 | C．国际竞争性招标 D。议标 | |
| 您的答案是： 正确答案：D | | |
11． 对邀请招标来讲，投标单位的资格审查在( )时进行。 | 分值 | |
| | 您的答案是： 正确答案：D | | |
12． 施工招标采用评标价法评标时，折算为货币价格后加到投标上去的要素是 ( )。 | 分值 | |
| A．采用的施工方案能提高工程质量 | B．工期较长 | C．采用先进的施工机械 | D．同类工程施工的经历多 | |
| 您的答案是： 正确答案：B | | |
| A．可转包 | B．可再行分包 | C．自行完成或再行分包 | D．应自行完成 | |
| 您的答案是： 正确答案：D | | |
14． 某勘察单位接受委托方支付的定金20万元，无正当理由拒不履行合同，委托方有权要求返还( )万元定金。 | 分值 | |
| | 您的答案是： 正确答案：C | | |
15． 设计阶段，监理工程师有选择投标设计单位的( )。 | 分值 | |
| | 您的答案是： 正确答案：A | | |
16． 合同当事人甲方请求变更和解除合同，经双方协商达成协议，但由此给乙方造成了损失，其处理应为( )。 | 分值 | |
| | 您的答案是： 正确答案：A | | |
17． 《工程建设监理合同》示范文本规定，监理单位( )发布开工令、停工令、复工令。 | 分值 | |
| A．可自主地 | B．报经业主同意后 | C．无权 | D．与承包商协商后 | |
| 您的答案是： 正确答案：B | | |
| A．按国际标准协商确定 | B．按监理人员年平均人数计取 | C．由建设单位与监理单位协商确定某一额度 | D．按工程概预算的百分比计取 | |
| 您的答案是： 正确答案：D | | |
20． 工程建设监理招标中，评标的重点是( )。 | 分值 | |
| A．监理单位的知名度 | B．监理单位的资金实力 | C．技术建议书 | D．财务建议书 | |
| 您的答案是： 正确答案：C | | |
21． 建设工程设计合同履行时，( )是设计单位的义务。 | 分值 | |
| A．确定设计的范围和深度 | B．配合施工，进行设计交底 | C．设计人员进入施工现场时，提供必要的工作和生活条件 | D．负责向有关部门办理设计阶段设计文件的审批工作 | |
| 您的答案是： 正确答案：B | | |
22． 承包商签订合同后，将合同的一部分转让给第三方承担时，( )。 | 分值 | |
| A．应征得业主同意 | B．可不征得业主同意 | C．自行决定后通知业主 | D．自行决定后通知监理工程师 | |
| 您的答案是： 正确答案：A | | |
23． 工程施工质量不符合合同规定，承包商有义务修理和返工，由此发生的费用应由( )负责。 | 分值 | |
| A．业主 | B．承包商 | C．业主和承包商共同 | D．监理工程师确定 | |
| 您的答案是： 正确答案：B | | |
24． 对施工中发生的业主与承包商间的索赔，监理工程师应( )。 | 分值 | |
| A．按业主意向处理 | B．回避，不表态 | C．站在公平立场处理 | D．协商 | |
| 您的答案是： 正确答案：C | | |
25． 解决工程施工合同争议应由( )申请仲裁。 | 分值 | |
| A．建设单位 | B．施工单位 | C．监理工程师 | D．建设单位和施工单位共同 | |
| 您的答案是： 正确答案：D | | |
| A．甲乙双方中的任何一方起诉 | B．甲乙双方共同起诉 | C．监理工程师起诉 | D．其他有关方面 | |
| 您的答案是： 正确答案：A | | |
27． 工程中指定分包商应得到的付款，应由( )负责。 | 分值 | |
| | 您的答案是： 正确答案：C | | |
28． 施工单位按约定时间向监理工程师提交已完工程量报告，监理工程师应在( )内予以计量。 | 分值 | |
| | 您的答案是： 正确答案：C | | |
29． 监理工程师对承包商( )的工程量，不予计量。 | 分值 | |
| A．经批准超出设计图纸 | B．自身原因造成的返工 | C．设计变更而增加 | D．业主原因造成的返工 | |
| 您的答案是： 正确答案：B | | |
30． 若没有特别规定，当施工合同出现含糊不清或不相一致时，由( )作出解释。 | 分值 | |
| | 您的答案是： 正确答案：B | | |
| A．乙方提交竣工验收报告 | B．合同约定的竣工日 | C．竣工验收合格 | D．业主支付竣工结算款 | |
| 您的答案是： 正确答案：C | | |
32． 施工合同履行时，( )是属于乙方的工作。 | 分值 | |
| A．开通施工道路 | B．办理工程施工所需的证件、批件等 | C．在保修期内对工程的照管 | D．竣工后清理施工现场 | |
| 您的答案是： 正确答案：D | | |
34． 因不可抗力原因终止合同后，承包商合理撤离自己设备的迁移费由( )承担。 | 分值 | |
| | 您的答案是： 正确答案：A | | |
35． 当工程变更后，价格确定时，工程量表中已有类似工作的价格，但对变更工作而言不合理，此时处理方法应为( )。 | 分值 | |
| A．采用工程量表中类似工作价格 | B．在原价基础上制定 | C．由监理工程师自行决定 | D．协商决定 | |
| 您的答案是： 正确答案：B | | |
36． 在合同执行过程中，承包方认为业主不合理要求导致自己损失，要求对方补偿，而业主不同意，承包商要求监理工程师解决，此时，承包商应该( )。 | 分值 | |
| A．终止原合同 | B．继续施工，但自己认为有问题部分停止 | C．以应有的精力继续施T． | D．等待监理工程师处理决定 | |
| 您的答案是： 正确答案：D | | |
37． 一项纠纷经监理工程师研究处理后，将决定通知了承包商，承包商发现监理工程师决定对自己不利，此时他应该( )。 | 分值 | |
| A．提交仲裁机构裁决 | B．提交法院判决 | C．提交监理工程师处理 | D．执行决定 | |
| 您的答案是： 正确答案：B | | |
38． FIDIC合同条件建立的是以( )为核心的管理模式。 | 分值 | |
| | 您的答案是： 正确答案：B | | |
39． FIDIC合同条件下，暂列金额由( )控制。 | 分值 | |
| | 您的答案是： 正确答案：C | | |
40． FIDIC合同条件规定，由于工程变更，该项目实施的工程量超过或小于工程表中所注明工程的( )以上，并且超过合同价2%，才考虑费率和价格的变动。 | 分值 | |
| | 您的答案是： 正确答案：B | | |
41． FIDIC合同条件下，当业主与承包商发生合同争议时，首先( )。 | 分值 | |
| A．双方友好协商 | B．由工程师对争议事项做出决定 | C．申请仲裁 | D．提起诉讼 | |
| 您的答案是： 正确答案：B | | |
42． FIDIC合同条件下，施工现场承包商自有的施工机械、设备、临时工程和材料未经( )批准，不能将其中任何一部分运出施工现场。 | 分值 | |
| | 您的答案是： 正确答案：C | | |
43． FIDIC合同条件下，因发生了属于业主承担的特殊风险而导致合同被迫终止时，不给承包商补偿的是( )。 | 分值 | |
| A．工程量表中涉及的任何施工准备项目已发生的费用 | B．由此导致的施工费用增加或修复费用 | C．承包商所有雇员应给予的遣返费 | D．利润损失 | |
| 您的答案是： 正确答案：D | | |
44． FIDIC合同条件下，当( )生效之后，承包商根据合同进行索赔的权力就终止了。 | 分值 | |
| A．工程接收证书 | B．履约证书 | C．结算单 | D．竣工报表 | |
| 您的答案是： 正确答案：C | | |
45． FIDIC合同条件下，工程师应在缺陷通知期满后28天内，向( )签发履约证书。 | 分值 | |
| | 您的答案是： 正确答案：A | | |
46． FIDIC合同条件下，在工程师签发( )后，保留金全部退还给承包商。 | 分值 | |
| A．工程接收证书 | B．履约证书 | C．竣工结算支付证书 | D．分部工程接收证书 | |
| 您的答案是： 正确答案：B | | |
47． FIDIC合同条件下，工程师仅有权处理( )。 | 分值 | | 国家注册监理工程师报考条件 |
| A．合约内的索赔 | B．合约外的索赔 | C．道义索赔 | D．大宗的索赔 | |
| 您的答案是： 正确答案：A | | |
48． FIDIC通用条件规定，承包商必须以( )名义投保工程保险。 | 分值 | |
| A．业主 | B．承包商 | C．业主或承包商 | D．业主和承包商 | |
| 您的答案是： 正确答案：D | | |
49． FIDIC规定，当颁发工程移交证书时发现，由于工程变更导致实际合同价下降超过15%时，此时合同价应( )。 | 分值 | |
| | 您的答案是： 正确答案：A | | |
50． 按“IFIDC条款”规定，各种“付款证书”、 “工程接收证书”、 “履约证书”等，由( )签发。 | 分值 | |
| | 您的答案是： 正确答案：C | | |
多项选择题 共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分。 | |
| | 您的答案是： 正确答案：A,B,E 解析：P3(二)合同法律关系的概念。合同法律关系包括合同法律关系主体、合同法律关系客体、合同法律关系内容三个要素。 | | |
| | 您的答案是： 正确答案：A,B,C,E 解析：P8二、担保方式。我国《担保法》规定的担保方式为保证、抵押、质押、留置和定金o | | |
53． 投标单位有以下行为时，( )招标单位可视其为严重违约行为而没收投标保证金。 | 分值 | |
| A．通过资格预审后不投标 | B．不参加开标会议 | C．中标后拒绝签订合同 | D．开标后要求撤回投标书 | E．不参加现场考察 | |
| 您的答案是： 正确答案：C,D 解析：P12(一)施工投标保证。在下列情况下可以没收投标保证金或要求承保的担保公司或银行支付投标保证金：1)投标人在投标有效期内撤销投标书；2)投标人在业主已正式通知他的投标已被接受中标后，在投标有效期内未能或拒绝按“投标人须知”，规定，签订合同协议或递交履约保函。 | | |
| | 您的答案是： 正确答案：B,C 解析：F26二、要约与承诺。当事人订立合同，采用要约、承诺方式。合同的成立需要经过要约和承诺两个阶段，这是民法学界的共识，也是国际合同公约和世界各国合同立法的通行做法。 | | |
55． 缔约过失责任的构成应具备( )等条件。 | 分值 | |
| A．一方有损失 | B．当事人有过错 | C．合同尚未成立 | D．合同已经成立 | E．当事人未按合同约定履行义务 | |
| 您的答案是： 正确答案：A,B,C 解析：P30五、缔约过失责任。(二)缔约过失责任的构成。1．缔约一方受有损失；2．缔约当事人有过错；3．合同尚未成立；4。缔约当事人的过错行为与该损失之间有因果关系。 | | |
| A．建设行政主管部门 | B．人民法院 | C．仲裁机构 | D．工商行政管理部门 | E．监理单位 | |
| 您的答案是： 正确答案：B,C 解析：IB4(三)无效合同的确认。无效合同的确认权归人民法院或者仲裁机构，合同当事人或其他任何机构均无权认定合同无效。 | | |
57． 合同生效后，当事人对合同价款约定不明确的，可以按照( )确定的价格履行。 | 分值 | |
| A．协议补充 | B．按照有关合同条款确定 | C．按照交易习惯确定 | D．按照订立合同时履行地的市场价格履行 | E．按照订立合同时订立地的市场价格履行 | |
| 您的答案是： 正确答案：A,B,C,D 解析：P37(二)合同履行的原则。合同有明确约定的，应当依约定履行；合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明的，可以协议补充。不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。如果按照上述办法仍不能确定合同如何履行的，若属于价款或报酬不明的情况，则按照订立合同时履行地的市场价格履行。故本题答案为 ABCD。 | | |
58． 按照《合同法》规定，与合同转让中的“债权转让”比较，“由第三人向债权人履行债务”的主要特点表现为( )。 | 分值 | |
| A．合同当事人没有改变 | B．第三人可以向债权人行使抗辩权 | C．第三人可以与债权人重新协商合同条款 | D．第三人履行债务前，债务人需首先征得债权人同意 | E．第三人履行债务后，由债务人与债权人办理结算手续 | |
| 您的答案是： 正确答案：A,E 解析：P40三、合同履行中的债权转让和债务转移。(二)由第三人向债权人履行债务。这种情况的法律关系有三个特点：(1)部分义务由第三人履行属于合同内的约定，但当事人之间的权利义务关系并不因此而改变；(2)在合同履行期限内，债权人可以要求第三人履行债务，但不能强迫第三人履行债务；(3)第三人不履行债务或履行债务不符合约定，仍由合同当事人的债务方承担违约责任，即债权人不能直接追究第三人的违约责任。因此，在这种情况的法律关系下，合同双方的当事人没有变化(选项A正确)，履行债务后也是仍由债务人与债权人办理结算手续(选项E)正确。 P40四、合同的转让。(一)债权转让。债权转让是指合同债权人通过协议将其债权全部或者部分转让给第三人的行为。因此，这种情况实际上是合同的当事人发生了变化，因此，相应的权利义务关系也就发生了变化，选项B、C、D符合债权转让后的关系。 | | |
59． 发生涉及工程造价问题的施工合同纠纷时，如果仲裁庭认为需要进行证据鉴定，可以由( )鉴定部门鉴定。 | 分值 | |
| A．申请人指定的 | B．政府建设主管部门指定的 | C．工程师指定的 | D．当事人约定的 | E．仲裁庭指定的 | |
| 您的答案是： 正确答案：D,E 解析：P48(五)开庭和裁决。2．证据。当事人应当对自己的主张提供证据。仲裁庭对专门性问题认为需要鉴定的，可以交由当事人约定的鉴定部门鉴定，也可以由仲裁庭指定的鉴定部门鉴定。 | | |
60． 根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》之规定，各类工程项目的建设活动，达到下列标准之一者，必须进行招标( )。 | 分值 | |
| A．施工单项合同估算价在200万元人民币以上 | B．重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上 | C．勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上 | D．单项合同估算价低于规定的标准，但项目总投资在2500万元人民币以上的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购 | E．全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，可以采用邀请招标 | |
| 您的答案是： 正确答案：A,B,C 解析：P52～P53依据《招标投标法》的基本原则，国家计委颁布了《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，对必须招标的范围作出了进一步细化的规定。达到下列标准之一者，必须进行招标：(1)施工单项合同估算价在200万元人民币以上；选项A正确。 (2)重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上；选项B正确。 (3)勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上；选项C正确。为了防止将应该招标的工程项目化整为零规避招标，即使单项合同估算价低于上述(1)、(2)、(3)项规定的标准，但项目总投资在3000万元人民币以上的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，也必须采用招标方式委托工作任务。选项D资金数额不正确。依法必须进行招标的项目，全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的，应当公开招标。选项E错误。 | | |
61． 《招标投标法》规定的招标方式包括( )。 | 分值 | |
| A．公开招标 | B．询价比较招标 | C．直接发包 | D．邀请招标 | E．议标 | |
| 您的答案是： 正确答案：A,D 解析：P55三、招标方式。《招标投标法》规定招标方式分为公开招标和邀请招标两大类。注意，议标不是招标方式。 | | |
62． 采用评标价法评标时，应当遵循的原则包括( )。 | 分值 | |
| A．以评标价最低的标书为最优 | B．以投标报价最低的标书为最优 | C．技术建议带来的实际经济效益，按预定的方法折算后，增加投标价 | D．中标后按投标价格签订合同价 | E．中标后按评标价格签订合同价 | |
| 您的答案是： 正确答案：A,D 解析：P60评标价法是指评审过程中以该标书的报价为基础，将报价之外需要评定的要素按预先规定的折算办法换算为货币价值，根据对招标人有利或不利的原则在投标报价上增加或扣减一定的金额，最终构成评标价格。因此评标价既不是投标价也不是中标价，只是用价格指标作为评审标书优劣的衡量方法，评标价最低的投标书为最优。但签订合同时，仍以报价作为中标的合同价。 | | |
63． 施工招标划分合同数量时，应考虑的影响因素包括( )。 | 分值 | |
| A．有利于本地区的承包商 | B．有利于本系统的承包商 | C．施工内容的专业性较强 | D．避免施工现场的交叉干扰 | E．对项目建设总投资的影响 | |
| 您的答案是： 正确答案：C,D,E 解析：P71～P72二、招标准备工作。(一)合同数量的划分。应主要考虑以下因素：1．施工内容的专业要求；2．施工现场条件，充分考虑施工过程中几个独立承包人同时施工可能发生的交叉干扰；3．对工程总投资的影响；4．其他因素影响。 | | |
64． 监理委托合同中，属于委托人权利有( )。 | 分值 | |
| A．规划设计决定权 | B．工程设计变更审批权 | C．实施项目的质量监督控制权 | D．工程建设有关协作单位协调主持权 | E．生产工艺设计认定权 | |
| 您的答案是： 正确答案：A,B,E 解析：P82～P83三、双方的权利。(一)委托人权利。3．委托监理工程重大事项的决定权。委托人有对工程规模、规划设计、生产工艺设计、设计标准和使用功能等要求的认定权：工程设计变更审批权。故A、B、E正确。(二)监理人权利。2．监理人执行监理业务可以行使的权利。 (2)实施项目的质量、工期和费用的监督控制权。(3)工程建设有关协作单位组织协调的主持权。故C、D属于监理人的权利。 | | |
65． 按照监理合同示范文本的规定，委托人对监理单位提交的支付通知书中部分酬金项目的计算有异议时，( )。 | 分值 | |
| A．发出拒付全部酬金通知书，要求监理单位重新提交酬金支付申请表 | B．及时地发出异议通知书 | C．按时支付全部酬金，异议部分下次支付时再予扣款 | D．按时支付无异议部分酬金，拒付有异议部分酬金 | E．拖延支付时需补偿对方逾期付款的利息 | |
| 您的答案是： 正确答案：B,D,E 解析：P88(五)支付。(2)支付过程中，如果委托人对监理人提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目提出异议，应在收到支付通知书24小时内向监理人发出表示异议的通知，但不得拖延其他无异议酬金项目支付。(3)当委托人在议定的支付期限内未予支付的，自规定之日起向监理人补偿应支付酬金的利息。 | | |
| A．按约定时间提交设计文件 | B．组织设计审查会 | C．负责设计交底 | D．完成必要的设计变更 | E．组织工程验收 | |
| 您的答案是： 正确答案：A,C,D 解析：P92二、设计合同的订立。(三)设计人交付设计资料的时间。因此设计人必须按约定时间提交设计文件。故A正确。 P97-1：98(三)设计人的责任。4．配合施工的义务。(1)设计交底。(2)解决施工中出现的设计问题，如完成设计变更或解决与设计有关的技术问题等。故C、D正确。 P97设计人交付设计资料及文件后，需按规定参加有关的设计审查。而不是组织设计审查，故B不正确。 P98为了保证建设工程的质量，设计人应按合同约定参加工程验收工作。而不是组织工程验收，故E不正确。 | | |
67． 下列关于设计合同的生效和设计期限的说法正确的是( )。 | 分值 | |
| A．设计合同采用定金担保，合同总价的10%为定金 | B．设计合同采用定金担保，合同总价的20%为定金 | C．设计合同经双方当事人签字盖章后生效 | D．设计合同经双方当事人签字盖章并在发包人向设计人支付定金后生效 | E．发包人应在合同签字后的5 Fl内支付该笔款项，设计人收到定金为设计开工的标志 | |
| 您的答案是： 正确答案：B,D 解析：P95(一)合同的生效与设计期限。1．合同生效。设计合同采用定金担保，合同总价的 20%为定金。设计合同经双方当事人签字盖章并在发包人向设计人支付定金后生效。发包人应在合同签字后3日内支付该笔款项，设计人收到定金为设计开工的标志。 | | |
| A．建设行政主管部门 | B．建设单位 | C．监理单位 | D．施工单位 | E．材料供应商 | |
| 您的答案是： 正确答案：B,D 解析：P102三、合同管理涉及的有关各方。(一)合同当事人。1．发包人。2．承包人。即建设单位与施工单位。 | | |
69． 施工合同示范文本中规定的施工合同文件组成包括( )。 | 分值 | |
| A．投标书 | B．招标文件 | C．图纸 | D．工程量清单 | E．合同履行过程的变更协议 | |
| 您的答案是： 正确答案：A,C,D,E 解析：P107(一)合同文件的组成。在协议书和通用条款中规定，对合同当事人双方有约束力的合同文件包括签订合同时已形成的文件和履行过程中构成对双方有约束力的文件两大部分。订立合同时已形成的文件包括：(1)施工合同协议书；(2)中标通知书；(3)投标书及其附件； (4)施工合同专用条款；(5)施工合同通用条款；(6)标准、规范及有关技术文件；(7)图纸；(8)工程量清单；(9)工程报价单或预算书。合同履行过程中，双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件也构成对双方有约束力的合同文件，将其视为协议书的组成部分。 | | |
70． 按照施工合同示范文本规定，当发包人供应材料设备时，( )。 | 分值 | |
| A．发包人应在材料到货前24小时书面通知承包人，由双方共同清点 | B．清点后承包人承担材料质量和保管责任 | C．材料保管费应由发包人承担 | D．材料使用前由承包人承担检验试验工作及费用 | E．材料检验通过后不解除发包人供应材料存在的质量缺陷责任 | |
| 您的答案是： 正确答案：A,C,E 解析：P113(一)材料设备的到货检验。1．发包人供应的材料设备。发包人应在材料到货前 24小时书面通知承包人，由双方共同清点。A正确。清点接收后，承包人承担材料质量和保管责任，材料保管费由发包人承担。B不正确，未提及承包人是否接收。C正确。 P114(二)材料和设备的使用前检验。1．发包人供应材料设备。发包人供应的材料设备进入施工现场后需要在使用前检验或者试验的，由承包人负责检查试验，费用由发包人负责。D不正确。但检查试验通过后，仍不能解除发包人供应材料设备存在的质量缺陷责任。E正确。 | | |
71． 按照《施工合同文本》规定，在施工中由于( )造成工期延误，经发包人代表确认，竣工日期可以顺延。 | 分值 | |
| A．承包人未能及时调配施工机械 | B．发生不可抗力 | C．雨季天数增多 | D．工程量变化和设计变更 | E．一周内非承包人原因停电、停水、停气等原因造成停工累计超过8小时 | |
| 您的答案是： 正确答案：B,D,E 解析：P117(四)工期延误。1．可以顺延工期的条件。(4)设计变更和工程量增加；(5)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8h；(6)不可抗力。因此B、C、E正确。以上情况可以顺延的根本原因在于，这些情况属于发包人违约或者是应当由发包人承担的风险。反之，如果造成工期延误的原因是承包人的违约或者应当由承包人承担的风险，则工期不能顺延。 | | |
72． 《施工合同文本》规定，对于在施工中发生不可抗力，( )发生的费用由承包人承担。 | 分值 | |
| A．工程本身的损害 | B．发包人人员伤亡 | C．造成承包人设备、机械的损坏及停工 | D．所需清理修复工作 | E．承包人人员伤亡 | |
| 您的答案是： 正确答案：C,E 解析：P121(三)不可抗力事件的合同责任。(具体参见教材P121)。其中“)工程本身的损害由发包人承担；(2)承发包双方人员的伤亡损失，分6U由各自负责；(3)承包人设备、机械的损坏及停工损失，由承包人承担；(5)工程所需清理、修复费用，由发包人承担。故本题答案为C、E。 | | |
73． 竣工结算中发包人应承担的违约责任有( )。 | 分值 | |
| A．发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第 29天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任 | B．发包人收到竣工决算报告及结算资料后28天内不支付工程竣工结算价款，承包人可以催告发包人支付结算价款 | C．发包人收到竣工决算报告及结算资料后28天内不支付工程竣工结算价款，承包人可以直接占有该工程 | D．发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿 | E．发包人在收到竣工结算报告及结算资料后28天内仍不支付，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿 | |
| 您的答案是： 正确答案：A,B,D 解析：P126(二)竣工结算的违约责任。1．发包人的违约责任，(1)发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第29天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任；(2)发包人收到竣工决算报告及结算资料后28天内不支付工程竣工结算价款，承包人可以催告发包人支付结算价款。发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。 | | |
74． 大批量采购水泥的供货合同，在交货检验的条款内应当约定( )等内容。 | 分值 | |
| A．质量应达到的标准 | B．抽样检查的抽样方法 | C．结算方式及期限 | D．提出质量异议的时间 | E．水泥用于施工前的任何时间内均必须满足国家规定的标准 | |
| 您的答案是： 正确答案：A,B,C,D 解析：P128一、材料采购合同的主要内容。大批量采购水泥的供货合同属于材料采购合同，合同条款应包括13方面的内容，其中(2)质量要求的技术标准(选项A)；(7)验收标准、方法及提出异议的期限(选项B、D)；(9)结算方式及期限(选项c)为本题的答案 | | |
75． FIDIC施工合同条件规定，下列的( )文件属于对业主和承包商有约束力的合同文件组成部分。 | 分值 | |
| A．合同协议书 | B．中标意向书 | C．专用条件 | D．图纸 | E．资料表 | |
| 您的答案是： 正确答案：A,C,D,E 解析：P142二、施工合同中的部分重要概念。(一)合同文件。通用条件的条款规定，构成对 业主和承包商有约束力的合同文件包括以下几方面的内容：(1)合同协议书；(2)中标函；(3)投标函；(4)合同专用条件；(5)合同通用条件；(6)规范；(7)图纸；(8)资料表以及其他构成合同一部分的文件。 | | |
| A．业主选择实施该部分工程的施工单位 | B．指定分包商与业主签订合同 | C．承包商负责指定分包商施工的协调管理 | D．指定分包商的工程款从暂定金额内支付 | E．指定分包商的违约行为视为承包商违约 | |
| 您的答案是： 正确答案：A,C,D 解析：P146(五)指定分包商。2．指定分包商的特点。(1)承担指定分包工作任务的单位由业主或工程师选定。故A正确。(3)为了不损害承包商的利益，给指定分包商的付款应从暂列金额内开支。同时由于业主选定的指定分包商要与承包商签订分包合同，因此对指定分包商施工的监督、协调、管理义务由承包商来完成。故B不正确，C、D正确。(5)除非由于承包商向指定分包商发布了错误的指示要承担责任外，对指定分包商的任何违约行为给业主或第三者造成损害而导致索赔或诉讼，承包商不承担责任。故E不正确。总结指定分包商的特点如下：(1)实施指定分包工程单位的选择——业主；(2)与指定分包商签约——承包商；(3)对指定分包商施工的监督、协调、管理义务——承包商；(4)指定分包商的工作内容——不属于承包商必须完成的承包工作范围；(5)给指定分包商的付款——从暂列金额内支付；(6)指定分包商按时获得工程进度款的权利——工程师和业主在支付承包商工程款时予以保护；(7)指定分包商的违约行为——承包商不承担责任。 | | |
77． 采用FIDIC《施工合同条件》的工程，进度计划的内容一般包括( )等。 | 分值 | |
| A．实施工程的计划进度 | B．分包商在施工阶段的安排 | C．重要检查检验的次序和时间 | D．保证计划实施的说明文件 | E．滞后于进度计划的责任 | |
| 您的答案是： 正确答案：A,B,C,D 解析：P150四、施工阶段的合同管理。(一)施工进度管理。1．施工计划。(2)进度计划的内容。进度计划的内容应包括：1)施工程的计划进度；2)每个指定分包商施工各阶段的安排；3)合同中规定的重要检查、检验的次序和时间；4)保证计划实施的说明文件。 | | |
78． 施工过程中，工程师根据工程的需要，可以就( )情况发布变更指令。 | 分值 | |
| A．改变某单位工程的标高 | B．增加工程量清单中列明某项工作的数量 | C．从承包范围内删减部分工作内容交与当地承包人施工 | D．为了协调施工干扰指示改变承包商某部分施工的时间 | E．指示承包商使用其投标书内未承诺到场的施工机械完成新增工作 | |
| 您的答案是： 正确答案：A,B,D 解析：P153(三)工程变更管理。1．工程变更的范围。工程师可以根据施工进展的实际情况，在认为必要时就以下6个方面发布变更指令：(1)对合同中任何工作工程量的改变；(2)任何工作质量或其他特性的变更；(3)工程任何部分标高、位置和尺寸的改变；(4)删减任何合同约定的工作内容(但不允许用变更指令的方式将承包范围内的工作变更给其他承包商实施)；(5)进行永久工程所必需的任何附加工作、永久设备、材料供应或其他服务(但不应以变更指令的形式要求承包商使用超过他目前正在使用或计划使用的施工设备范围去完成新增工程)；(6)改变原定的施工顺序或时间安排。故C、E不正确。 | | |
79． 按索赔的合同依据进行分类，索赔可以分为( )。 | 分值 | |
| A．工程加速索赔 | B．工程变更索赔 | C．合同中明示的索赔 | D．合同中默示的索赔 | E．合同外的索赔 | |
| 您的答案是： 正确答案：C,D 解析：P174二、施工索赔分类(一)按索赔的合同依据分类。1．合同中明示的索赔；2．合同中默示的索赔。 | | |
80． 工程师判定承包人索赔成立的条件为( )。 | 分值 | |
| A．与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误 | B．造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任，包括行为责任或风险责任 | C．承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告 | D．上述三个条件没有先后主次之分，具备其中之一即可 | E．上述三个条件有先后主次之分，应当同时具备 | |
| 您的答案是： 正确答案：A,B,C 解析：P177 2．判定索赔成立的原则。工程师判定承包人索赔成立的条件为：(1)与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；选项A正确；(2)造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任，包括行为责任或风险责任；选项B正确；(3)承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告；选项C正确。上述三个条件没有先后主次之分，应当同时具备。选项D、E均不正确。 | | |
|
发表评论